工程採購契約遲延問題之研究

The Study of Issues Concerning Delays in Construction Procurement Contract

黃培誠(Pei-Cheng Huang)

指導教授 ： 郭玲惠

國立臺北大學/法律學院/法律學系/碩士(2011年)

摘要

政府採購契約為行政機關與人民所締結之契約，因其涉及國家預算與公共利益，是不同於一般的契約締結方式，採購契約之締結原則上應經過一公開公正的招標及決標程序，基於此特殊性，對於採購契約的成立時點遂有爭議，此亦係本文探討的重點之一。其次，政府採購的態樣中，以工程採購所牽涉之人事物範圍最廣，其有工程專業性、工期長、契約金額龐大等特性，是廠商在履約過程影響其準時完工之因素相當多，因此工程遲延問題遂成為工程採購實務上爭議之大宗，亦係本文研究之重心。

關於工程遲延爭議之探討，首須探究雙方在契約中之風險分配，基於私法自治及契約自由，原則上皆會尊重當事人之約定，然在例外的情形，仍有情事變更原則、誠信原則及公平合理原則之適用，以合理分配雙方之風險。接著，廠商於履約中發生的遲延問題之處理，主要可分為可歸責於廠商、可歸責於機關、不可歸責於雙方所導致的遲延而分別適用不同的法律效果。此外，就監造、保固、非要徑工作所發生的遲延，有其特殊性，故就此各該問題分別探討之。最後，本文擬就我國法及美國法處理遲延問題的方法為一比較，美國法原則上可分為可原諒的遲延(Excusable delays)及不可原諒(Nonexcusable delays)的遲延，而其中的可原諒之遲延又視情形可能為可補償以及不可補償遲延者。就以上問題，本文試就文獻及實務上之申訴、調解、法院判決之案件，為一分析及比較，並提出相關意見，希望可供從事相關研究或實務工作者參考之。

關鍵字

履約遲延 ； 風險分配 ； 情事變更 ； 監造遲延 ； 保固遲延

並列摘要

The government procurement contract, which is formed by government and people, has special contract formation procedure. Because of the special procedure, there are many controversies about when the contract is formed. Moreover, the delay issue concerning construction procurement is one of the most important problems about government procurement contract. There are several steps to analyze the delay issues of construction procurement contract. First, we should discuss how to allocate risks to each party of contract. Second, we deal with the delay issues arisen from performance contract, which have three different types, delay attributing to contractor, delay attributing to owner, and delay attributing to none of each party. Besides, base on the specialty of construction supervision and construction warranty, this study deal with those issues individually.

並列關鍵字

performance delay ； risk allocation ； construction supervision ； construction warranty

參考文獻

44. 黃立，工程承攬契約中情事變更之適用問題，政大法學評論，第119期，2011年2月。

19. 林家祺，政府採購法之救濟程序，五南，2002年3月

28. 唐國盛，政府採購法律應用篇，永然，2003年。

29. 姚志明，營建工程承攬契約定作人協力義務之性質－評最高法院九十九年台上字第一○九六號民事判決，月旦裁判時報，第6期，2010年12月。

35. 陳英本，工期展延原因及發生期間探討，機械技師學刊，第1期，2008年3月。