摘要
承包商承攬道路鋪面工程，莫不希冀於業主合約所定完工期限內，如質完成工程成果，積極以建立品牌口碑和信譽，消極則為免遭業主因工程逾期處以高額之逾期違約金。但我國發包之道路鋪面工程之特性，承包商常受制於施工初期：業主計畫用地徵收延宕、地下管路調查作業或協調遷移曠日廢時、地上物拆遷作業申請許可執照繁瑣等因素；施工中則有：天候因素、業主變更設計、業主要求不同檢驗標準、開挖後發現額外廢棄物清運處理等狀況，加上外在環境、物價變動、勞工缺乏等風險。以上均足以使承包商無法繼續施作，造成工程延誤情形，進而遭業主逾期處罰。本文分析我國法令及法院實務，以：契約約定、可歸責性、要徑因素等角度切入，分析在不同情況下展延工期之必要性及可能性，研究歸納出原則上展延工期應以契約約定為優先觀察，而發生事由若為不可歸責於廠商之因素或已影響施工要徑，承包商較可主張展延工期。本文進一步提供承包商如何避免工期問題之建議，期使承包商得確保自身權益，並朝向建立我國道路鋪面工程公平之工期制度邁進。
延伸閱讀
- 藍秉強（2017）。有關工期展延費用補償的重要議題（下）。營建知訊，(416)，44-50。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=10196129-201709-201709270009-201709270009-44-50
- 藍秉強（2017）。有關工期展延費用補償的重要議題（中）。營建知訊，(414)，51-56。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=10196129-201707-201707270006-201707270006-51-56
- 陶奕亘（2015）。公共工程進度遲延爭議之原因探討及因應策略之研究〔碩士論文，國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2015.01424
- 謝家佳（2008）。公共工程工期展延爭議法律問題之研究〔碩士論文，國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-2601200819515000
- 鄭少君（2016）。公共工程工期展延爭議原因分析及因應對策之研究〔碩士論文，國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU201603551